2024成都市家庭装饰装修工程施工合同

2024年成都市家庭装饰装修工程施工合同-1

成都市家庭装饰装修工程施工合同

合同编号：__________

成都市家庭装饰装修工程施工合同

第一章：合同双方

1.1定义

1.2业主信息

业主姓名：__________

身份证号码：__________

联系方式：__________

地址：__________

1.3施工方信息

施工方名称：__________

法定代表人：__________

联系方式：__________

2024年成都市家庭装饰装修工程施工合同-1

2024年成都市家庭装饰装修工程施工合同-2

地址：__________

1.4合同目的

双方本着平等自愿的原则，就成都市家庭装饰装修工程施工事

宜达成一致，特签订本合同。

第二章：施工内容

2.1施工范围

施工方应按照业主提供的装修设计方案进行施工，包括但不限

于墙面、地面、天花板的装修，水电安装，家具定制等。

2.2设计变更

如业主在施工过程中要求变更设计，应与施工方协商一致，并

签订书面变更协议。变更可能导致工期延长和费用增加，双方应另

行协商确定。

第三章：施工期限

3.1工期

2024年成都市家庭装饰装修工程施工合同-2

2024年成都市家庭装饰装修工程施工合同-3

施工方应在双方商定的工期内完成施工。工期自合同签订之日

起计算。

3.2延期

如因不可抗力或其他原因导致施工方无法按时完成施工，应提

前通知业主，并与业主协商延长工期。施工方应对延期原因进行合

理解释，并尽量避免对业主造成不便。

第四章：工程质量和验收

4.1工程质量

施工方应按照国家和行业标准进行施工，确保工程质量符合相

关要求。

4.2验收

施工完成后，双方应共同进行验收。如业主对工程质量有异

议，应在验收时提出，并由双方协商解决。

第五章：合同价款和支付

2024年成都市家庭装饰装修工程施工合同-3

2024年成都市家庭装饰装修工程施工合同-4

5.1合同价款

双方应明确约定合同价款，包括施工费用、材料费用等。

5.2支付方式

业主应按照约定的付款方式和时间向施工方支付合同价款。如

施工方未按约定完成施工，业主有权拒绝支付相应的款项。

5.3保修金

施工方应在验收合格后，按照双方约定的保修期限，向业主提

供保修服务。保修金应在保修期满后无异议的情况下退还给施工

方。

第六章：材料供应

6.1材料提供

施工方应按照设计方案和施工标准，提供所需的装修材料。材

料应具备合格证明，符合环保要求，且质量优良。

6.2材料替换

2024年成都市家庭装饰装修工程施工合同-4

2024年成都市家庭装饰装修工程施工合同-5

在施工过程中，如遇材料短缺或质量问题，施工方应及时通知

业主，并在征得业主同意后进行替换。替换材料应与原定材料质量

和性能相当，不得降低工程质量。

6.3材料验收

施工方提供的材料应在业主或其代表的监督下进行验收。业主

有权对材料进行抽样检测，施工方应予以配合。

第七章：施工安全和环境保护

7.1安全生产

施工方应严格遵守安全生产法律法规，采取必要的安全防护措

施，确保施工过程中的人身和财产安全。

7.2环境保护

施工方应采取有效措施，防止施工过程中产生的噪音、粉尘、

废弃物等对环境造成污染，保护施工现场的清洁和卫生。

7.3施工人员

2024年成都市家庭装饰装修工程施工合同-5

2024年成都市家庭装饰装修工程施工合同-6

施工方应确保其施工人员具备相应的专业资质和技能培训，遵

守施工现场的规章制度，不得从事与施工无关的活动。

第八章：违约责任

8.1施工方违约

如施工方未能按照合同约定的工期、质量、安全等要求完成施

工，应承担违约责任，向业主支付违约金，并承担因此造成的损

失。

8.2业主违约

如业主未能按照合同约定的付款方式和时间支付合同价款，应

承担违约责任，向施工方支付违约金，并承担因此造成的损失。

8.3违约解决

双方发生违约行为时，应通过友好协商解决。协商不成时，任

何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。

第九章：争议解决

2024年成都市家庭装饰装修工程施工合同-6

2024年成都市家庭装饰装修工程施工合同-7

9.1争议解决方式

双方在合同履行过程中发生的争议，应通过友好协商解决。协

商不成时，任何一方均有权将争议提交至合同签订地的人民法院诉

讼解决。

9.2诉讼管辖

本合同的签订地视为诉讼管辖地，双方同意合同签订地人民法

院具有对合同争议的专属管辖权。

第十章：合同变更与解除

10.1合同变更

双方同意，合同的任何修改和变更均应以书面形式作出，并经

双方签字盖章后生效。非书面形式的变更对双方不具有约束力。

10.2合同解除

在合同履行期间，如发生不可抗力或其他导致合同无法继续履

行的情况，双方应友好协商解除合同。合同解除后，双方的权利义

务终止，施工方应按照已完成工程的实际费用与业主结算。

2024年成都市家庭装饰装修工程施工合同-7

2024年成都市家庭装饰装修工程施工合同-8

10.3合同终止后的义务

合同解除或终止后，双方仍应履行合同终止后的相关义务，包

括但不限于施工方的工程保修义务，业主的付款义务等。

第十一章：工程保修

11.1保修期限

施工方应按照国家相关法律法规和行业标准，对施工完毕的工

程提供保修服务。保修期限自工程验收合格之日起计算。

11.2保修范围

保修范围包括施工过程中产生的质量问题，以及因施工质量问

题导致的损坏。保修期内，施工方应免费修复因施工质量问题导致

的损坏。

11.3保修响应

在保修期内，业主发现工程存在质量问题，有权要求施工方进

行修复。施工方应在接到业主通知后及时响应，并在合理时间内安

排维修人员处理。

2024年成都市家庭装饰装修工程施工合同-8

2024年成都市家庭装饰装修工程施工合同-9

第十二章：知识产权

12.1设计版权

业主提供的设计方案，施工方应予以尊重，不得擅自复制、传

播或用于其他项目。

12.2施工技术

施工方在施工过程中所采用的技术和工艺，如涉及知识产权，

应确保其合法使用，不得侵犯他人权益。

12.3知识产权纠纷

如因施工方原因导致知识产权纠纷，施工方应承担全部责任，

并赔偿因此给业主造成的损失。

第十三章：保险责任

13.1施工方保险

施工方应按照国家相关法律法规，为施工人员办理工伤保险，

并承担因施工人员伤亡所产生的费用。

2024年成都市家庭装饰装修工程施工合同-9

2024年成都市家庭装饰装修工程施工合同-10

13.2工程保险

施工方应办理工程保险，确保施工过程中因意外导致的损失得

到赔偿。

13.3保险索赔

发生保险事故时，施工方应按照保险合同约定，及时向保险公

司提出索赔。保险公司赔偿后，施工方应将赔偿款项用于修复工

程。

第十四章：不可抗力

14.1不可抗力定义

不可抗力指无法预见、无法避免且无法克服的客观情况，如自

然灾害、战争等。

14.2不可抗力影响

因不可抗力导致施工延期或无法继续履行合同时，施工方应及

时通知业主，并在合理时间内提供相关证明。

2024年成都市家庭装饰装修工程施工合同-10

2024年成都市家庭装饰装修工程施工合同-11

14.3不可抗力处理

发生不可抗力时，双方应友好协商解决。如协商不成，任何一

方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。

第十五章：合同效力

15.1合同生效

本合同自双方签字盖章之日起生效，对双方具有法律约束力。

15.2合同变更

合同的修改和变更应以书面形式作出，并经双方签字盖章后生

效。非书面形式的变更对双方不具有约束力。

15.3合同解除

在合同履行期间，如发生不可抗力或其他导致合同无法继续履

行的情况，双方应友好协商解除合同。合同解除后，双方的权利义

务终止。

15.4合同附件

2024年成都市家庭装饰装修工程施工合同-11

2024年成都市家庭装饰装修工程施工合同-12

本合同附件包括设计方案、施工图纸、材料清单等，与本合同

具有同等法律效力。

2024年成都市家庭装饰装修工程施工合同-12