某某、某某装饰装修合同纠纷民事二审民事判决书裁决书

山东省烟台市中级人民法院

民 事 判 决 书

***********

上诉人（原审被告）：***，*，*********出生，**，住

***。

委托诉讼代理人：***，***********出生，**，住***，系上

诉人妻子。

被上诉人（原审原告）：***，*，**********出生，**，住

***。

上诉人***因与被上诉人***装饰装修合同纠纷一案，不服山

东省***人民法院***********民事判决，向**提起上诉。**于

***********立案后，依法组成合议庭进行了审理。本案现已审理

终结。

***上诉请求：1.撤销***人民法院***********判决书第一

项，并改判***支付***3120元。2.案件受理费由***承担。**和理

由：一、一审法院认定**错误。***与***签订的《**爱依瑞斯店

铺装修合同》中关于涉及挂画问题，该挂画应属***承包装修范围

之内。根据装修合同第九条9.2项中附表六：家庭居室装饰装修

***中与在“**布综合装修沟通群”聊天记录中提供的装修**一

致，该群中微信号叫“花卷儿”的人员将相关的灯箱、壁纸、挂

画、文字等制作文件已发送到***邮箱内，***承认也已收到并根

据文件内容进行制作装修。图片中展现出灯箱、壁纸、挂画、文

字等相关内容，文件中明显指出除了名人榜公司提供外，其余根

据提示有材质工艺说明的均需本地制作即***负责。图片下方备注

文字也已清楚说明：严格按照施工工艺标准执行，如有问题拨打

相关**提出异议。根据《民法典》第一百四十条“行为人可以明

示或者默示作出意思表示。”***在装修过程中已按照****将灯

箱、文字等内容制作完成，也未对挂画的制作提出异议，应视为

对文件内容的认可。根据《民法典》中规定，当事人在合同中没

有约定或约定不明确的事项，又无法达成协议，可以根据交易习

惯确定。***理应按照文件相关内容将挂画制作完成，合乎法理之

中。综上所述，一审法院认定**错误。

***辩称，不认可***的上诉主张，挂画不属于装修范围。

***向一审法院起诉请求：1.*****支付***工程款15000元；

2.***支付***违约金2万元（以15000元为基数，自***********

按1%/日计算至***********止）；3.*****诉讼费用。审理中，

***变更第1项诉讼请求，*****支付工程款为9000元，后***再

次变更第1项诉讼请求，*****支付工程款15000元。

一审法院认定**：***********，***、***签订《**爱依瑞斯

店铺装修合同》，发包方为**爱依瑞斯（甲方），委托代理人为

***，承包方为***（乙方），合同约定：工程地点为********居

然之家四楼中厅，住房结构为施工面积315平方米，承包**为乙

方包工、部分包料，甲方提供部分材料，总价款8万元，期限30

天，开工日期**********************，工程款支付**为合同签

订后开工前1日，甲方支付5万元，工程过半3日内，甲方支付2

万元，验收合格后甲方支付1万元；违约责任约定甲方未按合同

的约定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的1%支付违约金。

***********，***向***微信转账3000元，备注为装修预付款；

******，***向***微信转账3000元，***********，***通过银行

向***转账装修款5万元，**********，***向***微信转账1万

元，**********，***妻子通过微信向***转账5000元，以上共计

71,000元。**********，***微信向***告知居然之家的**，**十

五之前装修的商户，初五12：00之前提前报备，居然之家重新安

排值班人员，工人需要持身份证，到物业登记后方可进入商场施

工，必须佩戴口罩。**********，***微信告知***“饰品画

5000，我订好了”，但***未予回复。**********，***微信告知

***把干活人员的姓名、**、身份证号、****、有没有发热咳嗽乏

力腹泻等症状、有没有去过外地、什么时间回来的，统一发给修

俞。一审审理中，***提交其员工与***的通话录音，***安排工人

拆板子，录音中员工讲“咱这个工期在年前应完工，你这就一直

拖，一直没完成，咱说实话，**开始，正月十五以前不能干活这

个也不在咱签订的工期之内，你说你把活干完拿钱走多好，非弄

这些干什么？”***“你这叫给我下套，我不干，我坚决不干”，

员工“我把这个事给你一理，你说你现在没钱，需要资金，**答

应给你5000块钱，你就打**收到这5000货款后，你在哪天之前

把活干完了，这日子也是你自己定，也不是我们定，这里面有什

么套，你不愿意了你拆板子，你撤工人，你说你办事对不对

吧”，***“这个不管先说对不对，我这就是资金不到位”，录音

中，***一直强调钱不到位，员工则一直讲**答应给5000元，让

***打个**，员工讲“为什么当时没给你钱，你说把顶都拆了重新

吊，因为你干的顶都不平，所以就不敢都给你钱，有洞，总共8

万块钱，一下付给你7万，还剩1万块，等你撂挑子了我们这怎

么办你自己清楚，当时你干的活出问题了，压你1万块钱，你工

期一直拖”。

对有争议的证据和**，一审法院认定如下：1.***提交的收款

收据3张，其中一张是***春宇灯饰出具的断路器1个的收款收

据，金额为80元，另两张是**********出具的收款收据，包括挂

画的收据（金额5000元）和刻字、贴字的收据（800元）。***称

双方约定，该三种材料应由***采购，故该三笔费用应包括在8万

元的工程款内；***之所以自行购买挂画，是因为***始终与***不

见面，而***又要按照合同约定时间营业，故***自行购买挂画并

通知了***，而***未提出异议。***认可断路器和刻字、贴字的

880元由*****，但认为挂画系装饰品，***的工程是装修工程，该

5000元不应当包含在8万元的工程款内，应由***自行**。2.***

提交的**布综合装修沟通微信群聊天记录打印件一份及**一张，

其中**中载明“挂画（当地制作／见制作文件）”。***称，该证

据证明微信名为“花卷儿”的人将相关的灯箱、壁纸、挂画、文

字等制作文件已发送到***邮箱内，**包括挂画、灯箱软膜、墙画

等，***已收到并根据文件内容进行制作装修，也未对挂画的制作

提出异议，应视为对文件内容的认可。***认可收到了软膜灯箱、

**及24张图片的邮件，但称挂画不属于装修，所以***不可能制

作，软膜灯箱属于装修，文字属于装修和装饰之间，所以***均进

行了制作，***为别人装修也不包括挂画和裱画。3.关于工期过半

的问题。***称，合同约定的工程过半是指工程量过半，就是指基

础装修完毕，包括做框架、吊顶、刮腻子、吧台完工，实际施工

过程中，工程过半是在**********前后。***则称，吊顶和灯具、

地面铺地、框架包括罗马柱和玻璃安装完毕、吧台完工（指柜门

加抽屉全部安装利落）属于工程过半，剩下的软装修属于另一

半，实际工程过半是在*******。4.关于工程款金额问题。***起

诉时的金额为15000元，审理中，***变更诉讼请求，称因***之

前支付过6000元，其忘记计算在内，所以将15000元变更为9000

元。两次庭审结束后，***又称，该6000元是***在合同签订前支

付的，是装修前拆除旧装修的拆除、清运等费用，不包含在合同

约定的8万元的工程款内，从合同约定的工程款的支付时间可知

该6000元并不在8万元工程款内。***则称，该6000元微信转款

时备注是预付工程款，是提前支付给***，以更好地保证工程质

量，装修之前没有旧装修，也未进行过拆除、清运，***只是在旧

装修基础上进行改进装修。***最初称拆除旧装修是***干的，

6000元***已支付给***，***本打算在**********的庭审时出庭，

但因其在外地干活，不能出庭，其**********下午可以出庭。在

**********下午庭审时，***称拆除旧装修是***给***找的**和

***一起干的，***将钱转给***后，***将6000元分两次给了**，

拆除完旧装修后才签订的装修合同。***提供的证人**1出庭作证

称，其与***是朋友关系，十年前其与***一起干过活。

*********，***联系其在居然之家四楼进行过拆除、清运工作，

其与**、***、**大个子共四人进行的拆除和清运，干完活后，

***一次性支付6000元费用，***未参与该工作，后证人又称***

先支付了1000元的运送垃圾的车费。5.关于工程的验收时间。

***主张***是**********陆陆续续搬进装修的房屋，***则主张因

***施工的工程质量不合格，且***同时在别处施工工程，人手不

够，导致未在合同约定的时间内完工，致使***营业时间拖延，

********才开业。

一审法院认为，***、***于***********签订的《**爱依瑞斯

店铺装修合同》是双方当事人的真实意思表示，合法有效，双方

应依合同约定履行义务。***认可断路器和刻字、贴字的费用880

元由*****，故该款项应从所欠工程款中予以扣除。本案的焦点

是：1.挂画5000元费用是否应包含在8万元工程款内。一审法院

认为，***、***在装修合同中未明确约定具体的装修材料，***提

交的证据不足以证明挂画应由***制作，费用包含在8万元工程款

内。***、***签订的是《**爱依瑞斯店铺装修合同》，根据常

理，挂画应属于装饰**，不应包含在装修范围内，故***主张挂画

的5000元费用应从工程款中予以扣除，一审法院依法不予支持。

2.关于工程款金额问题。一审法院认为，***在第一次庭审中主张

合同签订前已支付的6000元系合同约定的工程款，两次庭审结束

后，又主张该6000元系合同签订前拆除旧装修的拆除及清运等费

用，***最初讲拆除旧装修的工程是由***所干，在***未出庭作证

的情况下，又称是**2，但其提供的证人**1出庭作证的证言与***

所讲工程施工人员及费用给付等均不一致，故对***的该主张依法

不予认定，一审法院依法认定该6000元系合同约定的工程款。

***已支付工程款71000元，扣除***已花费但应由***承担的断路

器和刻字、贴字的880元，***尚欠工程款为8120元。3.关于违

约责任问题。合同约定第二笔工程款在工程过半时支付，但未约

定工程过半的时间或进程，在***、***对工程过半理解不一致的

情况下，无法确定第二笔工程款应支付的时间，故***主张***逾

期支付第二笔工程款并导致未在合同约定期限内完工，一审法院

不予认定，故********支付违约金，一审法院依法不予支持。

综上所述，********支付工程款8120元，依法予以支持，其

他诉讼请求，依法不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第

八条、第四十四条第一款、第六十条第一款、第一百零九条，

《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民法典〉时间效力的若

干规定》第二条的规定，一审法院于2021年9月7日判决：一、

***于本判决生效后十日内支付***装修款8120元；二、驳回***

的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义

务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的

规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费675元，

由*****625元，*****50元。

**二审期间，当事人围绕上诉请求依法提交了证据。**组织

当事人进行了证据交换和质证。***提交：店面装修施工**（原

件）。证明***与***的合同上面明确标注了挂画需要当地制作，

根据设计师给的**制作，在一个制作文件里需要施工方来制作。

制作标准等都标注清楚。挂画、壁纸、广告喷绘图相同都需要根

据**制作。***曾与广告公司沟通挂画的问题。***质证称：***提

交的**是后期的，不是第一份**。不认可***提交的证据。

二审查明，***与***签订的合同约定***按照***提供的施工

**进行施工，***向***提供的施工**上对于挂画部分标注为“当

地制作/详见制作文件”。**对一审查明的其他**予以确认。

**认为，***与***签订的《**爱依瑞斯店铺装修合同》系双

方真实意思表示，合同合法有效，合同中约定了该店铺装修承包

**为***包工、部分包料，***提供部分材料。关于合同中约定的

应由***提供的部分材料系由厂家提供的部分护墙板、灯光等在施

工**上有明确标注的材料，其余与该店铺装修相关的材料依据合

同约定应由***负责。合同中虽未明确约定挂画费用是否包括在工

程款内，但由于挂画的制作工艺以及材料在施工**以及制作文件

中明确规定由当地即可制作并不属于应由厂家直接提供的材料，

且该施工**以及制作文件***均已收到，故应认定挂画在***承包

的部分包料范围内。***主张的由其垫付的挂画5000元费用应从

***的装修款中予以扣除的上诉理由于法有据，**予以支持。

综上所述，上诉人***的上诉请求成立。依照《中华人民共和

国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第二项规定，判决如下：

一、维持山东省***人民法院***********民事判决第二项；

二、撤销山东省***人民法院***********民事判决第一项；

三、限上诉人***于本判决生效之日起十日内支付被上诉人

***装修款3120元。

如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照

《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条规定，加倍支付迟

延履行期间的债务利息。

一审案件受理费675元，由上诉人*****60元，被上诉人

*****615元；二审案件受理费675元，由上诉人*****60元，被

上诉人*****615元。

本判决为终审判决。

审 判 长 ***

审 判 员 ***

审 判 员 ***

二〇二二年二月十七日

法官助理 **

书 记 员 **